加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

民法典解释加强版:建工合同纠纷案件解释(一)——顺延工期的确认

(2022-04-01 11:52:36)
标签:

法律

分类: 有关法律
一、当事人约定顺延工期
  • 应当经发包人或者监理人签证等方式确认
  • 承包人虽未取得工期顺延的确认,但:
  1. 能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申报过工期顺延
  2. 且顺延事由符合合同约定
  • 承包人以此为由主张工期顺延的——人民法院应予支持
二、当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的
  • 按照约定处理
  • 但除外情形有:
  1. 发包人在约定期限后同意工期顺延的
  2. 承包人提出合理抗辩的
三、工程质量鉴定期间为顺延工期期间
  • 建设工程竣工前
  • 当事人对工程质量发生争议
  • 工程质量经鉴定合格的

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有